Sands of Time
Stark beauty of desolate dunes
Button
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor leden van de Vereniging van Deense Meubelindustrie
Domein
Op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van de verkoper zijn de volgende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, ook al stelt de koper afwijkende voorwaarden. Voor afwijkingen op onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden is schriftelijke toestemming van verkoper vereist.
§ 1 Handelsvoorwaarden
Eventuele overeengekomen handelsvoorwaarden moeten worden geïnterpreteerd volgens de Incoterms die van toepassing zijn op het moment dat het contract wordt gesloten. Indien geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, geldt de clausule ‘af fabriek’.
§ 2 Verzekering
Een transportverzekeringsovereenkomst dient door de koper te worden afgesloten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De koper verplicht zich de goederen ook anderszins verzekerd te houden.
§ 3 Leveringsvertraging
Indien de verkoper beseft dat hij de overeengekomen leveringsdatum niet kan halen of dat hij waarschijnlijk vertraging zal oplopen, moet hij de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de reden van de vertraging en, indien mogelijk, de verwachte leveringsdatum. Indien de vertraging in de levering te wijten is aan één van de omstandigheden vermeld in § 9 (Overmacht) of aan een handelen of nalaten van de koper, wordt de leveringstermijn in redelijke mate verlengd. Deze bepaling geldt ongeacht of de reden van de vertraging zich voor of na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn voordoet. De koper kan zich niet terugtrekken uit het contract vanwege een door de verkoper veroorzaakte vertraging in de levering, tenzij de vertraging langer duurt dan 3 maanden. De koper kan geen aanspraak maken op schadevergoeding wegens vertraging in de levering.
§ 4 Acceptatieverzuim
Indien de koper beseft dat hij de goederen niet op de overeengekomen datum kan aanvaarden of dat hij bij de aanvaarding in gebreke zal blijven, dient hij de verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van de reden van het verzuim en, indien mogelijk, de verwachte datum van aanvaarding. Ongeacht of de koper de goederen niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is hij verplicht de eventuele betaling wegens de levering te verrichten alsof de levering van de betreffende goederen heeft plaatsgevonden. De verkoper dient ervoor zorg te dragen dat de goederen voor rekening en risico van de koper worden gedeponeerd. Op verzoek van de koper dient de verkoper de goederen op kosten van de koper te verzekeren. De verkoper heeft het recht om de koper binnen een termijn van 15 dagen schriftelijk te verzoeken de goederen in ontvangst te nemen. Indien de koper om redenen die niet aan de verkoper toe te rekenen zijn, niet aan dit verzoek voldoet, heeft de verkoper het recht om schriftelijk de overeenkomst te ontbinden voor het voor levering gereedstaande deel van de goederen dat vanwege het verzuim in de aanvaarding niet is aanvaard. In dit geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de schade veroorzaakt door de contractbreuk van de koper.
§ 5 Betaling enz.
De koopprijs wordt contant betaald bij levering van de goederen, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper niet tijdig betaalt, heeft de verkoper het recht om vanaf de vervaldatum een vertragingsrente te eisen van 1,5% per begonnen maand. Elke terugzending van goederen kan alleen plaatsvinden na voorafgaand akkoord met de verkoper. De retourzending dient franco te geschieden. Bij niet-betaling is de koper/debiteur verplicht alle kosten verbonden aan de incasso te betalen, waaronder erelonen en erelonen aan advocaten, incassobureaus etc.
§ 6 Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht van de verkochte goederen voor totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. In verband met verkopen naar Duitsland geldt echter het in bijlage D98 weergegeven eigendomsvoorbehoud.
§ 7 Gebreken
De verkoper verbindt zich ertoe alle gebreken als gevolg van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten te herstellen door reparatie of vervanging van de goederen in overeenstemming met de volgende punten; de verkoper is echter niet aansprakelijk voor gebreken. Kleinere takken, kleurafwijkingen, sterke en zwakke jaarringen in hout, evenals groeisporen in leer, zijn een teken van authenticiteit en worden niet als gebreken beschouwd. De aansprakelijkheid van de verkoper strekt zich alleen uit voor gebreken die zich voordoen binnen twee jaar vanaf de dag waarop de goederen aan de koper zijn geleverd. Door de koper ontdekte gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld.
§ 8 Productaansprakelijkheid
De verkoper is alleen aansprakelijk voor materiële schade veroorzaakt door het product als kan worden bewezen dat de schade het gevolg is van fouten of nalatigheden van de verkoper of zijn werknemers. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor winstderving of andere financiële gevolgschade. Voor zover verkoper aansprakelijk wordt gehouden voor productaansprakelijkheid jegens derden, is koper verplicht verkoper te vrijwaren in dezelfde mate als de aansprakelijkheid van verkoper volgens de voorgaande leden is beperkt. Indien een derde wegens een productdefect schadevergoeding vordert tegen de koper, dient de koper de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
§ 9 Overmacht
De volgende bij de verkoper bestaande omstandigheden ontslaan hen van aansprakelijkheid als ze de uitvoering van het contract verhinderen of de uitvoering onredelijk maken: arbeidsconflicten en alle andere omstandigheden buiten de controle van de verkoper, zoals brand, oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire oproepen -ups van overeenkomstige omvang, vordering, inbeslagneming, deviezenbeperkingen, rellen en onrust, gebrek aan transport, tenzij dit gebrek door de verkoper kon worden voorzien, algemene schaarste aan goederen, evenals gebreken in de levering of vertragingen bij de levering aan de kant van de upstreamleveranciers die te wijten zijn aan een van de in deze paragraaf genoemde omstandigheden. Omstandigheden zoals de genoemde die vóór het sluiten van het contract bestonden, hebben alleen het effect van het verlichten van aansprakelijkheid als hun invloed op de uitvoering van het contract op het moment van het sluiten van het contract voor de verkoper niet te voorzien was. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om, indien hij zich wil beroepen op een in dit lid genoemde reden voor vrijstelling van aansprakelijkheid, de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Onverminderd de overige bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, kan elk van de contractpartijen de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien een in dit lid genoemde omstandigheid de uitvoering van de overeenkomst langer verhindert. dan zes maanden.
§ 10 Juridische geschillen
Alle juridische geschillen die voortvloeien uit dit contract zullen worden beslecht volgens de Deense wetgeving. De bevoegde rechtbank is, naar keuze van de verkoper, de bevoegde rechtbank van de verkoper of die van de koper.